О проведении запроса котировок




Скачать 155.81 Kb.
НазваниеО проведении запроса котировок
Дата публикации30.04.2013
Размер155.81 Kb.
ТипДокументы
litcey.ru > Экономика > Документы
ИЗВЕЩЕНИЕ № 127-ЗК

о проведении запроса котировок

«27» августа 2010 г.

Наименование пункта

Текст пояснений

Муниципальный заказчик

Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское

Место нахождения, почтовый адрес

Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево,

ул. Центральная, д. 8а

Телефон

(49237) 7-13-18, 2-43-03

Адрес электронной почты

-

^ Контактное лицо

Смолин Николай Александрович, Давыдов Евгений Иванович

Официальный сайт в сети «Интернет»

Киржач.su

Источник финансирования заказа

Средства областного бюджета. Обоснование: постановление Губернатора области от 21.06.2010 года №710, постановление главы района от 05.07.2010 года №797 «О распределении иных межбюджетных трансфертов за счёт средств областного бюджета на сумму 650,0 тысяч рублей, выделенных для реализации просьб и предложений сельских старост»

^ Форма котировочной заявки

Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

Предмет муниципального контракта

Выполнение работ по текущему ремонту улично-дорожной сети ул. Школьная д. Новоселово Киржачского района согласно требованиям к предмету муниципального контракта (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)

^ Место выполнения работ

Владимирская область, Киржачский район, д. Новоселово, ул. Школьная

Сроки выполнения работ

С момента подписания муниципального контракта по

31 сентября 2010г.

^ Сроки и условия оплаты выполнения работ

Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ, с учётом сложившейся финансово-экономической ситуации, по мере поступления средств в бюджет сельского поселения, но в любом случае, не позднее 20 декабря 2010 года после подписания форм №КС-2 «Акт приемки выполненных работ» и №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

^ Максимальная цена контракта

162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, с учётом НДС, уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат, необходимых для выполнения работ в полном объеме

^ Место подачи котировочных заявок

Администрация муниципального образования Киржачский район

Адрес

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43

^ Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

С «27» августа 2010 г. по «03» сентября 2010 г. 10-00 часов

Срок подписания муниципального контракта

Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.


Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок


На бланке организации

Дата, исходящий номер

В единую комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, администрация Киржачского района, каб. № 43



^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«___» _____________ 2010 г.
_____________________________________________________________________________________

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________________

ИНН налогоплательщика

_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты

в лице______________________________________________________________________________,

указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
изучив Извещение о проведении запроса котировок № 127-ЗК от «27» августа 2010 года, подтверждает готовность заключить с муниципальным заказчиком, администрацией муниципального образования сельское поселение Кипревское, контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить в ___________________________ следующие товары, работы, услуги:
^ Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ____________________________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений включенных (не включенных) в нее НДС, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, всех затрат и материалов, необходимых для выполнения работ в полном объеме): ________________________________________________________________________
С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок, согласны.


Руководитель




________________________

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)


Главный бухгалтер




________________________




(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

^ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА





п/п

Наименование показателя


Требуемое значение


1

2

3

1.

Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)

Текущий ремонт улично-дорожной сети ул. Школьная д. Новоселово Киржачского района

(63 23 000 услуги по обеспечению функционирования дорожного хозяйства)

2.


Объем выполняемых работ

Общая площадь дорожного покрытия, подлежащая ремонту 520 кв. метров (устройство щебёночного покрытия) согласно дефектного акта

3.

Требования к качеству выполняемых работ

Работы по объекту выполняются согласно утверждённой сметы и технологии производства данного вида ремонтно-строительных работ, в соответствии со СНиП 3.06.85 Автомобильные дороги. Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах ( к СНиП 3.06.85)

4.

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ

(согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)

Ремонтные работы выполнять в соответствии с утверждённой сметной документацией, с использование материалов, требуемых по технологии производства работ и заложенных в сметный расчёт.

5.

Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)

Согласно правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержанию автомобильных дорог СНиП 12-04-2002

6.

Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)

Сдача Заказчику окончательного результата работ выполненных по контракту и их приёмка оформляется: актом сдачи-приёмки выполненных работ (форма №КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (форма №КС-3)

7.

Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с действующим законодательством)

Участник, выигравший по итогам запроса котировок право на подписание контракта, выполняет расчёт смет согласно дефектного акта. Проверенный и утверждённый сметный расчёт предоставляется Подрядчиком на момент заключения контракта.




^ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на текущий ремонт улично-дорожной сети

ул. Школьная д. Новоселово Киржачского района
Устройство щебеночного покрытия – 520 кв. метров

- щебень фракции : 20-40 мм

- толщина покрытия: 13-15 см

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на выполнение работ для муниципальных нужд сельского поселения Кипревское Киржачского района

д.Кипрево Киржачского района «___» __________20___ г.

Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области



в лице главы муниципального образования сельское поселение Кипревское______________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ____________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон), ст.ст.763-768 ГК РФ и на основании протокола ________________________________________________________________Приложение №1) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта и сроки выполнения работ.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работ по объекту__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(в дальнейшем – Работы) и сдать результат Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату, в соответствии с оговоренными в настоящем контракте условиями.

1.2. Срок выполнения Работ определяются согласованными сторонами календарным планом работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2. Порядок выполнения работ
2.1. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта выполненных работ.

2.2. Предусмотренные настоящим контрактом Работы осуществляются в полном соответствии с техническими условиями и нормами.

2.3. Подрядчик обязан в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней известить Заказчика о выполнении Работ.

2.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных Работ в течение 3 (трех) рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты Работ или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки, если они возникли по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет. Бремя доказывания наличия недостатков в работе Подрядчика и вины Подрядчика лежит на Заказчике.

3. Цена контракта
3.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с протоколом ___________________________________________________________ Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта и, с учётом НДС в размере 18% от суммы контракта, составляет:________________________________________________________________рублей.

Цена контракта является твердой, включает в себя стоимость Работ с учетом всех затрат, необходимых для выполнения Работ в полном объеме, в том числе расходов на перевозку, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

3.2. Источником финансирования Работ являются средства бюджета___________________________________________________________________________
^ 4. Права и обязанности сторон.

4.1. Подрядчик обязуется :

4.1.1. Выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта в сроки и порядке, предусмотренные согласованным календарным планом-графиком. ( Приложение № 2.)

4.1.2.В случае снижения цены контракта по соглашению сторон, представить Заказчику на согласование письменно, в день подписания контракта, обоснование снижения цены (сметный расчет) , установленной в п. 3.1. настоящего контракта.

Данный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта .

4.1.3. В случае привлечения для выполнения ремонтно-строительных работ по объекту субподрядной организации, письменно информировать Заказчика не менее, чем за 5 дней до подписания соответствующего договора субподряда.

4.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. В 10 - дневный срок со дня подписания настоящего муниципального контракта передать Подрядчику объект для производства Работ.

4.2.2. Передать Подрядчику необходимую исходную документацию, разработанную в соответствии с требованиями строительных норм и правил, согласованную в полном объеме необходимом для производства работ.

4.2.3. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условий данного муниципального контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.4. Производить оплату выполненных по объекту ремонтно-строительных работ по мере поступления бюджетных средств на расчётный счет Заказчика.

4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5. Сдача и приемка результатов работ.
5.1. После завершения работ в полном объеме Подрядчик представляет Заказчику:

- отчет о проделанной работе, подписанный Подрядчиком и заверенный печатью организации;

- акт сдачи-приемки выполненных работ(форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счет на оплату, оформленные в установленном порядке, в 3-х экземплярах.

5.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных по настоящему муниципальному контракту Работ и проводит необходимые согласования в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Подрядчика об окончании работ.

Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт приемки-передачи в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения.

При наличии обоснованных замечаний к выполненной работе Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения акта приемки-передачи направляет свои замечания Подрядчику. После подписания отчетных документов Заказчик обязан произвести оплату по счету, в соответствии с условиями по п.6.2 настоящего муниципального контракта.

5.3. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику их перечень. Подрядчик обязуется устранить недостатки по замечаниям в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и производит окончательный расчет за выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту Работы.

5.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке выполненных работ, если их объёмы, стоимость, качество не подтверждается исполнительной или иной документацией.

^ 6. Порядок расчетов

6.1. Подрядчик выставляет Заказчику счет об оплате фактически выполненных Работ в течение 3 (трех) календарный дней с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

6.2. Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

Оплата выполненных объемов Работ производится, с учётом реально складывающейся экономической ситуации, по мере поступления денежных средств в бюджет сельского поселения, после сдачи результатов Работ Заказчику, оформленных по форме № КС-3 «Справке о стоимости выполненных работ и затрат», составленной на основании формы № КС-2 «Акта приемки выполненных работ». Полный взаиморасчёт за выполненные работы должен быть произведён не позднее 20 декабря 2010 года.

^ 7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по контакту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.

^ 8. Заключительные положения

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но в любом случае в пределах сроков, установленных в п.1.2 настоящего Контракта.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами письменно, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.3. Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения, имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, Стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

8.5. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.7. Стороны обязуются извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение 3-х дней с даты их изменения.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Подрядчик:

Расчетный счет :

Заказчик


Заказчик:

_________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Подрядчик:

____________________________________
___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


Приложение № ____

к муниципальному контракту №____

от _________________ 2010 года

“____”____________________


^ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


№ п/п

Наименование работы

(ее характеристика, качество)

Объем

(тыс. руб.)

Срок

выполнения

Заказчик,

адрес












































































Заказчик: Подрядчик:

(подпись) (Ф. И. О.) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.




Похожие:

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Поставка молочных продуктов согласно приложению №2 к извещению о проведении запроса котировок
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок на право заключения договора...
Извещение о проведении запроса котировок, запросы по разъяснениям по данному Извещению и разъяснения на запросы размещаются на официальном...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Цена договора сформирована на основании коммерческих предложений потенциальных исполнителей, в соответствии с Приложением №2 к извещению...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Цена договора сформирована на основании коммерческих предложений потенциальных Исполнителей в соответствии с Приложением №2 к извещению...
О проведении запроса котировок iconРеестровый номер запроса котировок мв-001- 92- 10 извещение о проведении запроса котировок
Муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве по адресу
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Наименование запроса котировок: Оказание услуг по отлову, передержке, усыплению и утилизации бездомных собак на территории городского...
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта, который будет заключен по результатам...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Предмет запроса котировок Постава комплектов одежды и обуви для школьника Акция «Первое сентября – каждому школьнику», 2008г
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Наименование запроса котировок: Разработка локальной сметы на ремонт мест общего пользования жилого дома расположенного по адресу:...
О проведении запроса котировок iconМинистерство финансов российской федерации фгуп «гознак» документация...
Форма доверенности на представление интересов поставщика при проведении запроса котировок
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница