О проведении запроса котировок




Скачать 130.38 Kb.
НазваниеО проведении запроса котировок
Дата публикации04.02.2014
Размер130.38 Kb.
ТипДокументы
litcey.ru > Экономика > Документы
ИЗВЕЩЕНИЕ № 13.

о проведении запроса котировок


Наименование пункта

Текст пояснений







Муниципальный заказчик:

Администрация городского поселения г. Киржач

Место нахождения, почтовый адрес:

601021, Владимирская область.

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,

ул. Пушкина, д. 8 б

Телефон:

Тел. (8-49237) 6-16-95

^ Адрес электронной почты:

E-mail: root@adkrok.kzh.elcom.ru

Контактное лицо:

Бондарев Анатолий Федорович.

^ Официальный сайт в сети «Интернет»

www.kirzhach.da.ru.

Источник финансирования заказа:

Бюджет городского поселения г. Киржач, областной бюджет, средства МУП «Водоканал»

^ Форма котировочной заявки:

Приложение № 1

Предмет муниципального контракта

Установка приборов и систем учета топливно-энергетических ресурсов.

^ Условия выполнения работ (наименование, характеристика и количество поставляемых товаров)

Установка шкафа управления с насосным агрегатом ЭПВ 75-110 кВт. Согласно смете.

^ Требования к качеству работ

Гарантия 1 год.

Место выполнения работ

г. Киржач, ул. Мичурина, насосная станция 2-го подъема.

^ Сроки (периоды) выполнения работ:

Июль-август 2008 года.

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Безналичный расчет, оплата в рублях РФ. Аванс 30%. Оплата по факту выполненных работ после сдачи актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3), счетов, счетов-фактур, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, в течение 5 банковских дней.

^ Максимальная цена контракта:

350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. В том числе: бюджет городского поселения-50,0 тыс. руб., областной бюджет175,0 тыс. руб., МУП «Водоканал»-125,0 тыс. руб.

^ Место подачи котировочных заявок:

Администрация городского поселения г. Киржач

Адрес:

601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 22

^ Адрес электронной почты:

E-mail: root@adkrok.kzh.elcom.ru

Контактный телефон/факс:

(49237) 6-13-57

^ Контактное лицо:

Зайцев Константин Валентинович

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

С 4 июля 2008 г. по 16 июля 2008г. г. до 10-00 часов по московскому времени

^ Срок подписания муниципального контракта:

Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок


На бланке организации

Дата, исходящий номер

В единую комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения г. Киржач

601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, каб. № 22


^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«___» _____________ 2008 г.
_____________________________________________________________________________________

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________________

ИНН налогоплательщика

_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты

в лице______________________________________________________________________________,

указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___ _________________2008 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:
^ Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

^ Цена товара, работы, услуги (с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок, согласны.


Руководитель




________________________

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)


Главный бухгалтер




________________________




(подпись)

(Ф.И.О.)



Приложения на ____ листах:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копия паспорта – для физических лиц.

^ ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №

на выполнение работ для муниципальных нужд городского поселения г. Киржач
г. Киржач «__» ____________ ______ г.







в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________ , именуемый в дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон), ст.ст. _________ ГК РФ и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ____________ № __ (Приложение ) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта и сроки выполнения работ.
1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Заказчика выполнить работы ___________ (в дальнейшем – Работы) и сдать результат Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату.

1.2. Срок выполнения Работ ___________________________________________.
2. Порядок выполнения работ
2.1. Работы считаются выполненными Подрядчиком (Исполнителем) и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта выполненных работ

2.2. Предусмотренные настоящим контрактом Работы осуществляются в полном соответствии с техническими условиями и нормами.

2.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении Работ.

2.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика (Исполнителя) провести приемку выполненных Работ в течение ____ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты Работ или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику (Исполнителю).

В случае мотивированного отказа заказчика от приемки выполненных Работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком (Исполнителем) за свой счет.
3. Цена контракта
3.1. Цена контракта составляет ______рублей, в том числе НДС и устанавливается на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________ № __.

Цена контракта включает в себя стоимость Работ с учетом всех затрат, необходимых для выполнения Работ в полном объеме, в том числе расходов на перевозку, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

3.2. Заказчик перечисляет Подрядчику (Исполнителю) аванс в размере ________ рублей (30 % от цены контракта) в течение __ дней со дня подписания настоящего контракта.

4. Порядок расчетов
4.1. С момента принятия Заказчиком работ Подрядчик (Исполнитель) выставляет счет об оплате фактически выполненных работ, с учетом НДС и др. налогов.

4.2. Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика (Исполнителя) с момента подписания Акта выполненных работ.

4.3. Заказчик обязан обеспечить оплату за выполненные Работы в течение ___ банковских дней на основании Акта выполненных работ.

4.4. Оплата выполненных Работ производится после сдачи результатов Работ Заказчику, оформляемых актами сдачи-приемки по установленной форме, и выставления Подрядчиком (Исполнителем) платежных документов в пределах лимита финансирования по объекту.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Подрядчик Исполнитель) обязуется :

- выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта своими силами, материалами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работы Заказчику в соответствии с нормативными документами;

- выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в данном направлении;

- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в Работе в согласованные сроки.

5.2. Подрядчик (Исполнитель) вправе:

- по согласованию с Заказчиком поставить выполненные Работы досрочно.

5.3. Заказчик обязан:

- в течение 5-ти дней после получения письменного сообщения Подрядчика (Исполнителя) о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему контракту Работ организовать их приемку;

- оплатить выполненную работу в соответствии с п. 1.1. настоящего контракта.
5.4. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество выполняемых Работ в любое время;

- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик (Исполнитель) не приступает своевременно к исполнению, что влечет нарушение сроков, указанных в графике, а также в случае некачественного выполнения Работ Подрядчиком (Исполнителем).

5.5. Подрядчик (Исполнитель) обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность ее завершения в срок.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.

6.3. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика Исполнителя):

- соразмерного уменьшения цены;

- безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ в 10-дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных Работ.

6.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за выполнение Работ денежной суммы в срок, указанный в уведомлении о расторжении контракта.

6.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта (пп. 6.4.), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта.

6.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты выполнения Работ, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества выполненных работ или настоящим контрактом.
7. Заключительные положения

7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но в любом случае до _______________.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами письменно, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

7.3. Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения, имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, Стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

7.5. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

7.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.7. Стороны обязуются извещать друг другу об изменениях своего юридического (почтового) адреса и других реквизитов в течение 3-х дней с даты их изменения.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Подрядчик (Исполнитель):

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Заказчик _____________________________________________________

______________________________________________________


Заказчик:
____________________________________

____________________________________
___________________ _______________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Подрядчик (Исполнитель):
____________________________________

____________________________________
___________________ ________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


Приложение

к муниципальному контракту

от _____________
________________________ ___________________________
_________________ ____________ _________________ ______________ “____”____________________ 2008г. “____”____________________ 2008 г.
М. П. М. П.

^ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

к муниципальному контракту



№ п/п

Наименование работы

(ее характеристика, качество)

Объем

(тыс. руб.)

Срок

выполнения

Заказчик,

адрес



































Похожие:

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Поставка молочных продуктов согласно приложению №2 к извещению о проведении запроса котировок
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок на право заключения договора...
Извещение о проведении запроса котировок, запросы по разъяснениям по данному Извещению и разъяснения на запросы размещаются на официальном...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Цена договора сформирована на основании коммерческих предложений потенциальных исполнителей, в соответствии с Приложением №2 к извещению...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Цена договора сформирована на основании коммерческих предложений потенциальных Исполнителей в соответствии с Приложением №2 к извещению...
О проведении запроса котировок iconРеестровый номер запроса котировок мв-001- 92- 10 извещение о проведении запроса котировок
Муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве по адресу
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Наименование запроса котировок: Оказание услуг по отлову, передержке, усыплению и утилизации бездомных собак на территории городского...
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта, который будет заключен по результатам...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Предмет запроса котировок Постава комплектов одежды и обуви для школьника Акция «Первое сентября – каждому школьнику», 2008г
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Наименование запроса котировок: Разработка локальной сметы на ремонт мест общего пользования жилого дома расположенного по адресу:...
О проведении запроса котировок iconМинистерство финансов российской федерации фгуп «гознак» документация...
Форма доверенности на представление интересов поставщика при проведении запроса котировок
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница