О проведении запроса котировок




Скачать 238.43 Kb.
НазваниеО проведении запроса котировок
Дата публикации05.03.2014
Размер238.43 Kb.
ТипДокументы
litcey.ru > Право > Документы
ИЗВЕЩЕНИЕ № 136-ЗК

о проведении запроса котировок

«08» сентября 2010 г.

Наименование пункта

Текст пояснений

Муниципальный заказчик

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 41

Место нахождения, почтовый адрес

601021, Владимирская область, Киржачский район, д. Федоровское, ул. Советская, д.23

Телефон

(49237) 7-19-25

Адрес электронной почты

-

^ Контактное лицо

Тихонова Ирина Николаевна – заведующая садом

Официальный сайт в сети «Интернет»

Киржач.su

Источник финансирования заказа

Средства бюджета муниципального образования Киржачский район, постановление главы Киржачского района от 19.11.2009 №1446 «Об утверждении муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг на 2010 год».

^ Форма котировочной заявки

Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

Предмет муниципального контракта

Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления здания муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 41 согласно требованиям к предмету муниципального контракта (приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)

^ Место выполнения работ

601021, Владимирская область, Киржачский район, д. Федоровское, ул. Советская, д.23 - муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 41

^ Сроки выполнения работ

С момента заключения муниципального контракта по 15.10.2010г.

Сроки и условия оплаты выполнения работ

Оплата в рублях РФ, безналичный расчет, аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 10 банковских дней с момента заключения муниципального контракта. Оплата по мере поступления финансирования, до 20 декабря 2010 г. по отчетным формам № КС-2 « Акт приемки выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», счетам.

^ Максимальная цена контракта

270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, всех затрат и материалов, необходимых для выполнения работ в полном объеме).

^ Место подачи котировочных заявок

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района

Адрес

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 43

^ Адрес электронной почты

obedkovvs@kirzhach.su

Контактный телефон/факс

(49237) 2-34-74 / 2-15-51

^ Контактное лицо

Объедков Владимир Сергеевич

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

С «08» сентября 2010 г. по «20» сентября 2010 г. 10-00 часов

Срок подписания муниципального контракта

Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Требования к участникам размещения заказа

  1. Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  2. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»


Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок


На бланке организации

Дата, исходящий номер

В единую комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 43



^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«___» _____________ 2010 г.
_____________________________________________________________________________________

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________________

ИНН налогоплательщика

_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты

в лице______________________________________________________________________________,

указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
изучив Извещение о проведении запроса котировок № 136-ЗК от «08» сентября 2010 года, подтверждает готовность заключить с муниципальным заказчиком, муниципальным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 41, контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:
^ Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: _____________________________________________

Цена товара, работы, услуги (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, всех затрат и материалов, необходимых для выполнения работ в полном объеме): ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок, согласны.

Подтверждаем, что в соответствии с требованиями пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.


Руководитель




________________________

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)


Главный бухгалтер




________________________





(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

^ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА




п/п

Наименование показателя


Требуемое значение


1

2

3

1.

Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)

Текущий ремонт системы отопления


2.


Объем выполняемых работ

В соответствии с дефектной ведомостью

3.

Требования к качеству выполняемых работ

Выполнение работ согласно действующей нормативно-технической базы (СНиП, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004).

Подрядчик предоставляет документы:

1) удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве ремонтных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) – до начала выполнения работ;

2) удостоверяющие возможность использования материалов и оборудования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам (сертификаты) – до начала выполнения работ.

Работы выполняются согласно дефектной ведомости и технологии производства данного вида ремонтно-строительных работ.

4

Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)

Согласно утвержденной сметной документации с указанием применяемых материалов

5.

Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)

Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ.

6.

Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)

Сдача Заказчику окончательного результата работ, выполненных по контракту и их приемка оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3)

7

Срок и объем предоставления гарантии качества работ

Срок предоставления гарантии качества работ не менее 5 лет при 100% объеме гарантий качества. На примененные материалы – в соответствии с гарантийными паспортами производителей.

8.

Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям заказчика. (указываются показатели в соответствии с действующим законодательством)

Победитель запроса котировок при заключении муниципального контракта предоставляет Заказчику сметную документацию на производство работ.


Дефектная ведомость


п/п

Наименование

Единица измерения

Кол-во



Отделка поверхности стен ротбонтом

100 м2

0,28



Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону улучшенная

100 м2

0,28



Демонтаж радиаторов чугунных

100 шт.

0,33



Установка радиаторов чугунных

100 шт.

0,27



Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 25 мм

1 шт.

54



Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм

1 шт.

6



Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм

100 м

1



Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 40 мм

100 м

0,6



Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 32 мм

100 м

0,6



Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 25 мм

100 м

0,34



Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 20 мм

100 м

0,8



Окраска по металлу труб за 2 раза

100 м

3,34



Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления

100 м

3,34



Штробление поверхности стен диаметром до 89 мм

100 м2

0,38



Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм

1 шт.

2



Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,15 м3

1 бак

1



Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т

1 насос

1



Установка котлов

1 котел

1

^ ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №

на выполнение работ для муниципальных нужд Киржачского района
г. Киржач «__» ____________ ______ г.







в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________ , именуемый в дальнейшем Подрядчик, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд Киржачского района путем проведения запроса котировок – протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок N ______ от __________________ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ __________________________________в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.
^ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС, который составляет ___%, или _______руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере ___%.

^ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (приложение к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

^ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1.Подрядчик обязан:

4.1.1.Качественно выполнять работы, предусмотренные п. 1.1. Контракта на основании действующих строительных, санитарных и других норм, в том числе и природоохранных и в рамках действующего законодательства Российской Федерации

4.1.2.Представлять Муниципальному заказчику акты сверки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сметы, калькуляции.

4.1.3. Срок предоставления гарантии качества на выполненные по настоящему контракту Подрядчиком работы - _____. Объем предоставления гарантий качества- ____на весь объем работ.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Заключать договоры с субподрядчиками с письменного согласия Заказчика.

4.2.2. Получать от Муниципального Заказчика информацию, разъяснения и указания, касающиеся выполнения работ по настоящему контракту.

^ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Муниципальный Заказчик обязуется:

5.1.1 Своевременно оплачивать работы по настоящему Контракту.

5.1.2.Принять выполненные Подрядчиком работы, либо предоставить мотивированный отказ от приёмки выполненных работ, с указанием недостатков и сроков их устранения, после осуществления приемки выполненных работ.

5.2. Муниципальный Заказчик имеет право:

5.2.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

      1. Контролировать использование средств, предусмотренных на выполнение работ, приобретение материалов;

      2. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту отказаться от его исполнения, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за 2 недели и уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части выполненной работы.



^ 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует, что работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненной работе, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирования дефектов, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Муниципальный Заказчик составляет односторонний акт.

^ 7. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы

осуществляются в полном соответствии с _____________________________________________________________________________________

(ТУ и другие документы,

_____________________________________________________________________________________

утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

^ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.


^ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.

9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.

9.3. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.


^ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных пунктом 1.3 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее ЦБ РФ) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

Сумма пени удерживается Муниципальным заказчиком при окончательном расчете за выполненные работы с Подрядчиком.

10.3. За задержку устранения дефектов в выполненных по настоящему контракту работах, обнаруженных как во время приемки-сдачи выполненных работ, так и в период гарантийного срока, установленных двусторонним актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом Муниципального Заказчика, Подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

10.4. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере ______% от общей цены муниципального контракта.

10.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

10.6. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.7.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также несет риск их случайной
гибели или повреждения. В случае выполнения работ из материалов ненадлежащего качества Подрядчик по требованию Муниципального Заказчика обязан заменить их на материалы надлежащего качества.

10.8.Муниципальный Заказчик расторгает настоящий Контракт в следующих случаях:

10.8.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.

10.8.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

10.8.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.8.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

^ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

^ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 20___ г. по ___________ 20___ г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Подрядчик: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:


ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:













__________________ _____________

________________ _____________

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)







М.П.

М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

на выполнение работ

от "_" ______ 20__ г. N ___
^ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по _________________________________________________________


N п/п
этапа
работ

Наименование
видов работ

Сроки выполнения
(начало -
окончание)

Стоимость
работ
без НДС
(тыс. руб.)

Стоимость
работ
с НДС
(тыс. руб.)
































































ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:













__________________ _____________

________________ _____________

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

"___" ________ 20 г.

"___" ________ 20 г.







М.П.

М.П.

Похожие:

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Поставка молочных продуктов согласно приложению №2 к извещению о проведении запроса котировок
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок на право заключения договора...
Извещение о проведении запроса котировок, запросы по разъяснениям по данному Извещению и разъяснения на запросы размещаются на официальном...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Цена договора сформирована на основании коммерческих предложений потенциальных исполнителей, в соответствии с Приложением №2 к извещению...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Цена договора сформирована на основании коммерческих предложений потенциальных Исполнителей в соответствии с Приложением №2 к извещению...
О проведении запроса котировок iconРеестровый номер запроса котировок мв-001- 92- 10 извещение о проведении запроса котировок
Муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве по адресу
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Наименование запроса котировок: Оказание услуг по отлову, передержке, усыплению и утилизации бездомных собак на территории городского...
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта, который будет заключен по результатам...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Предмет запроса котировок Постава комплектов одежды и обуви для школьника Акция «Первое сентября – каждому школьнику», 2008г
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Наименование запроса котировок: Разработка локальной сметы на ремонт мест общего пользования жилого дома расположенного по адресу:...
О проведении запроса котировок iconМинистерство финансов российской федерации фгуп «гознак» документация...
Форма доверенности на представление интересов поставщика при проведении запроса котировок
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница