Муниципальный контракт № мв-001-75-09 на выполнение работ по заливке катков на спортивных площадках на территории внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве

Скачать 140.31 Kb.

Название	Муниципальный контракт № мв-001-75-09 на выполнение работ по заливке катков на спортивных площадках на территории внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве
Дата публикации	11.11.2013
Размер	140.31 Kb.
Тип	Документы

litcey.ru > Спорт > Документы

проект

Муниципальный контракт № МВ-001-75-09

на выполнение работ по заливке катков на спортивных площадках на территории внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве

г. Москва «___»_______ 2009 г.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве, в лице Руководителя Муниципалитета Рахимжановой Валентины Андреевны, действующего на основании Положения с одной стороны, именуемый в дальнейшем Заказчик и _______________________________________________ именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов проведенного запроса котировок по размещению муниципального заказа города Москвы (протокол № ______________ от ___________2009 года) о нижеследующем:

^ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по заливке катков на спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве, в соответствии с Техническим заданием и характеристиками спортивных площадок (приложение № 1 и приложение № 2 к настоящему контракту).

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ по Актам выполненных работ и в соответствии с расчетом стоимости (сметой) данных работ.

1.3. Работы, являющиеся предметом настоящего контракта, выполняются силами Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, а также в пределах расчетной стоимости работ в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

2.1.2. Сдать результаты выполненных работ Заказчику и предоставить Заказчику при передаче результатов работ всю необходимую и надлежащим образом оформленную документацию.

2.1.3. Предоставлять Заказчику все необходимые документы и информацию по выполнению работ, составляющих предмет настоящего контракта, при проведении проверок целевого использования Заказчиком бюджетных средств.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими нормативными требованиями (техническими регламентами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и др.), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
Обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности для жизни и здоровья третьих лиц, посещающих спортивные площадки, являющихся объектом работ, составляющих предмет настоящего контракта.
Обеспечить во время выполнения работ проведение мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также сохранности спортивного инвентаря и оборудования.
Обеспечить постоянный контроль за процессом выполнением работ и принимать меры по своевременному устранению выявленных неисправностей и недостатков.
Согласовать с Заказчиком не менее чем за 5 календарных дней срок приемки результатов работ в случае досрочного выполнения работ.
Немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

^ 2.2. Подрядчик вправе:

Определять способы выполнения работ и осуществлять свою деятельность на основе хозяйственной самостоятельности.
Привлечь по согласованию с Заказчиком третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов работ.
Приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту в случае просрочки платежей, указанных в разделе 3 настоящего контракта, более чем на один месяц.

^ 2.3. Заказчик обязан:

Принять у Подрядчика результаты работ в порядке, установленном в разделе 4 настоящего контракта, при условии их надлежащего качества.
Незамедлительно заявить подрядчику о выявленных при приемке работ недостатках и любых отступлениях от договора, ухудшающих результат работы.
Оплатить принятые работы в соответствии с положениями раздела 3 настоящего контракта.
Содействовать Подрядчику в разрешении вопросов, возникающих в процессе выполнения работы.

^ 2.4. Заказчик вправе:

Поручать Подрядчику выполнение работ, составляющих предмет настоящего контракта
Проверять во всякое время ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также осуществлять функции технического надзора.
Предъявить требования, связанные с недостатками результатов работ, обнаруженными в течение гарантийного срока, установленного в пункте 2.1.12 настоящего контракта.
Требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ и представления документов, подтверждающих качество выполненных работ.

^ 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ Работ

Общая стоимость выполненных работ, указанных в пункте 1.1 настоящего контракта, составляет __________ (______________________) рубля включая НДС – __________ (____________ рублей и является твердой на весь период действия настоящего контракта.
Оплата работ, указанных в пункте 1.1 настоящего контракта, производится безналичным расчетом ежемесячно, в течение 10 дней с момента выставления Подрядчиком счета и подписания Акта выполненных работ в согласованный Сторонами срок.
Все расходы Подрядчика на зарплату работников, инвентарь, материалы, а также налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего контракта или на иных основаниях, включены в стоимость настоящего контракта.

^ СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И порядок приемки работ

4.1.Срок действия настоящего контракта устанавливается с 01 января

2010 г. и действует до 15 марта 2010 года при наличии благоприятных погодных условий.

Приемка выполненных работ осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика по акту выполненных работ.
После окончания срока действия настоящего контракта Подрядчик в течение 10 дней представляет Заказчику Акт реализации настоящего контракта. Заказчик в течение 10 дней с момента получения Акта реализации настоящего контракта подписывает его или направляет Подрядчику мотивированный отказ.

^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.3. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Стороны обязательств по окончательным расчетам.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, привлеченных к выполнению отдельных видов работ субподрядчиков.

5.7. Подрядчик несет ответственность за несохранность спортивного инвентаря и оборудования, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего контракта.

6. Непреодолимая сила

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств – природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.п.), действий внешних объективных факторов (военные действия, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

6.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону без уважительных причин о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок с момента их наступления или с момента, когда Стороне стало известно о данных обстоятельствах, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как обстоятельства непреодолимой силы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

^ 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае недостижения согласия по спорному вопросу, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде г.Москвы.

^ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов, заключенных от имени внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве по итогам размещения заказов, в течение трех дней со дня его заключения. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре муниципальных контрактов, заключенных от имени внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве по итогам размещения заказов.

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Условия настоящего контракта могут быть изменены по соглашению Сторон, за исключением условий, в отношении которых законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд установлено ограничение на их изменение по соглашению Сторон.

8.4. При изменении наименования, юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне письменно в пятидневный срок с момента возникновения соответствующих изменений.

8.5. Для регулирования отношений, не предусмотренных настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

8.7. Настоящий контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.8. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 - характеристика спортивных плоскостных сооружений (спортивных площадок).
^ 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве

Адрес: 111395, Москва, ул. Вешняковская, д.24, корп.1.

ИНН 7720141382, КПП 772001001

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

л/с 0390030555630055

р/с 40204810700000000210, БИК 044583001

Подрядчик:

^ ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Руководитель Муниципалитета

Вешняки

_________________Рахимжанова В.А. __________________

«___» ________2009г. «____» ___________2009г.

Приложение № 1

к муниципальному контракту № МВ-001-75-09

от « ___»______ 2009г.
^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по заливке катков на спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве

№	^ Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Срок исполнения контракта	Срок действия контракта с 01января до 15 марта 2010 года.
2	Место и условия выполнения работ.	Место выполнения работ: катки на спортивных площадках на территории внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве. Перечень адресов указан в Приложении №2. Срок исполнения контракта с 01января до 15 марта 2010 года. Подрядчик выполняет работы по заливке катков на спортивных площадках по прилагаемому перечню (Приложение №2) и производит эксплуатационные действия по заливке катков на спортивных площадок, обеспечивающие их безопасное использование жителями муниципального образования Вешняки в ежедневном режиме.
3	Начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС 18%)	Стоимость оказания услуг с учетом НДС составляет _____________ руб. 00 (___________________) рубля (включая НДС - 18%),
4	Источник финансирования (КБК)	Бюджет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве ^ КБК: ФКР 0908; ЦСР 5190321; КВР 501; КОСГУ 225
5	Требования к выполнению работ	5.1. Подрядчик выполняет работы по заливке катков на спортивных площадках по прилагаемому перечню (Приложение №2) обеспечивающие их безопасное использование жителями муниципального образования Вешняки в ежедневном режиме. 5.2. Заливка водой катков (высота льда – не менее 10 см), дополнительная заливка для поддержания качества льда по адресам указанным Заказчиком и содержание состояния катка. Каток должен иметь гладкую поверхность льда без трещин и выбоин. Возникающие во время катания повреждения поверхности льда должны немедленно ограждаться подвижными знаками и устраняться. 5.3. Заказчик имеет право направить своего представителя для контроля в обследовании качества заливки и содержания катков на спортивных площадках. 5.4. Подрядчик обеспечивает наличие инженерно-технического персонала, обладающего необходимой квалификацией. 5.5. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни и здоровья третьих лиц. 5.6. Место выполнения работ: катки на спортивных площадках на территории внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве. Перечень адресов указан в приложение №2. 5.7. Срок исполнения контракта с 01января до 15 марта 2010 года.
5	Применяемая система контроля выполняемых работ и их качества	Ежедневный контроль ответственными проверяющими, уполномоченными Подрядчиком
6	Условия финансирования	Безналичный расчет, ежемесячно, по актам выполненных работ и представленным расчетом стоимости (сметам) данных работ.
7	Работы, на которые могут быть привлечены соисполнители (субподрядчики)	По согласованию с Заказчиком.

^ ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Приложение №2

к муниципальному контракту № МВ-001-75-09

от « ___»______ 2009г.

Характеристика спортивных плоскостных сооружений

(спортивных площадок) на территории внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве

№ п/п	Адрес Спортивной площадки	Площадь (кв.м)
1	ул. Вешняковская, д. 5, к. 1	1000
2	ул. Вешняковская, д. 5, к. 5	900
3	ул.Красный Казанец д. 19, к. 2	500
4	ул. Косинская, д. 28, к. 3	1080
5	ул.Косинская, д.18, к. 2	800
6	ул. Реутовская, д. 24	250
7	ул. Реутовская, д. 4 (хокк.площадка)	800
Итого:		5330

	Проект муниципальный контракт № мв-001-95-10 на выполнение работ... Муниципалитет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве		Муниципальный контракт № мв001-68-09 на выполнение работ по заливке... Муниципалитет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве
	Проект муниципальный контракт № мв-001-56-09 на выполнение работ... Муниципалитет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве		Проект Муниципальный контракт № на выполнение работ по уборке спортивных... Муниципалитет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве
	Проект Муниципальный контракт №мв-001-91-10 на оказание автотранспортных... Муниципалитет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве		Муниципальный контракт № мв-001-73-09 Муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве по адресу
	Муниципальный контракт № мв-001 Муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве по адресу		На оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий... Наименование муниципального заказчика: Муниципальное учреждение "Спортивно-досуговый центр Вешняки" внутригородского муниципального...
	2 отчет не позднее 30 дней со дня принятия отчета Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве» и решению муниципального Собрания внутригородского...		Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право... Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве

Похожие: